«Моспроект-3» требует с заказчика работ по строительству метро в Красноярске почти 600 млн рублей неосновательного обогащения  Оригинал

В Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» к государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» о взыскании неосновательного обогащения и договорной неустойки на общую сумму 584 370 891,50 рубль.В рамках первого этапа строительства метро в Красноярске между сторонами были заключены два контракта: на подготовку территории строительства и на основной период строительства.Контракты предусматривали поэтапную реализацию, включающую в себя подготовку территории и основной период строительства, в том числе: выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение комплекса строительно-монтажных работ.Как утверждает истец, он выполнил работы, которые были приняты заказчиком без замечаний на общую сумму 2 518 727 014,94 рубля. Однако заказчик оплатил их не в полном объёме, удержав в одностороннем порядке в качестве неустойки 495 970 145 рублей, что составило 19,7% от суммы, подлежащей оплате.«Истец считает удержания незаконными, указывая, что просрочка выполнения работ произошла исключительно по вине заказчика. В ходе исполнения контракта заказчик допустил многочисленные нарушения встречных обязательств, которые объективно препятствовали своевременному выполнению работ», — рассказали в пресс-службе Арбитражного суда. Истцом отмечается,...